توضیحات
کتاب الکترونیکی شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱
(مهندس فرشادفر)
کتاب الکترونیکی شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱ (مهندس فرشادفر):
پیشگفتار:
شرایط عمومی پیمان عمده شرایطی است که درطرح های عمرانی، حاکم برپیمان ها و قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکاران و کارفرمایان بوده و از بدو تولد یک پروژه و آغاز فعالیت پیمانکار با مبادله قرارداد و تحویل زمین رعایت مفاد آن برای طرفین قرارداد الزام آور بوده و تا مرحله اتمام عملیات که با تحویل موقت انجام میپذیرد، ادامه می‌یابد.
به لحاظ اهمیت فراوان مفاد شرایط عمومی پیمان، لازم است کلیه کارشناسان مرتبط با طرح های عمرانی با مطالعه دقیق و فصول آن سطح آشنایی خود را با قوانین و مقررات ابلاغی از طرف مراجع ذی ربط افزایش دهند، شناخت و آگاهی از جایگاه قراردادهای متعارف سه عاملی در عرصه بین المللی و در کشور، سالیان متمادی است درمیان جامعه مهندسی کشور رواج یافته به نحوی که عموما با آن آشنا بوده و از اصلاحات رایج در آن مکالمات روزمره مهندسی استفاده میشود.
در مقابل شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت علیرغم جامعیت و نکات بسیار ارزنده ظرفیت فراوان آن در بین کارشناسان و مهندسین مرتبط با طرح های عمرانی غریب و محجور بوده و از شهرت آنچنانی برخوردار نمی باشد. ضمن اینکه در سال های اخیر میل و رغبت فراوانی برای انجام پروژه در قالب قراردادهای طرح و ساخت درببن کارفرمایان رواج پیدا نموده لازم است.
مهندسین شاغل در این بخش با چگونگی شرایط و مختصات این نوع قراردادهای هرچه سریع تر آشنا شده از عوارض بعدی جلوگیری به عمل آوردند. طبیعتا اولین گام مطالعه شرایط عمومی پیمان‌های متعارف (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه بندی می‌باشد. انجام این مهم از ویژگی های این مجموعه بوده که تحت عنوان بررسی و مقایسه ی تطبیقی فی مابین شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملی و قراردادهای دو عاملی صورت پذیرفته است.
فهرست مطالب کتاب الکترونیکی شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱ :
پیشگفتار
دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها
پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸
۱- موافقتنامه
۲- شرایط عمومی
۳- شرایط خصوصی
موافقتنامه
بخش اول: متن كامل شرايط عمومي پيمان نشریه ۴۳۱۱
فصل اول / تعاريف و مفاهيم
ماده۱ـ پيمان
ماده۲ـ موافقتنامه
ماده۳ـ شرايط عمومی
ماده۴ـ شرايط خصوصی
ماده۵ـ برنامه زمانی اجرای كار
ماده۶ـ كارفرما
ماده۷ـ پيمانكار
ماده۸ـ مدير طرح
ماده۹ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده۱۰ـ رئيس كارگاه
ماده۱۱ـ پيمانكار جزء
ماده۱۲ـ كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
ماده۱۳
ماده۱۴
ماده۱۵ـ روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها
فصل دوم / تأييدات و تعهدات پيمانكار
ماده۱۶ـ تأييدات پيمانكار
ماده۱۷ـ كاركنان
ماده۱۸
ماده۱۹ـ كنترل نقاط نشانه، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گيری ها
ماده۲۰ـ تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات
ماده۲۱ـ حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌های لازم
ماده۲۲ـ ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها
ماده۲۳ـ حفاظت تأسیسات زير بنايی و تغيير وضع آنها
ماده۲۵ـ اجراي كار در شب
ماده۲۶ـ آثار تاريخی و اشيای عتيقه
ماده۲۷ـ اقامتگاه قانونی
فصل سوم / تعهدات و اختيارات كارفرما
ماده۲۸ـ تحويل كارگاه
ماده۲۹ـ تغيير مقادير كار، قيمت‌های جديد، تعديل نرخ پيمان
ماده۳۰ـ تغيير مدت پيمان
ماده۳۱ـ مديريت اجرا
ماده۳۲ـ نظارت بر اجرای كار
ماده۳۳ـ مهندس ناظر
فصل چهارم / تضمين، پرداخت، تحويل كار
ماده۳۴ـ تضمين انجام تعهدات
ماده۳۵ـ تضمين حسن انجام كار
ماده۳۶ـ پیش‌پرداخت
ماده۳۷ـ پرداخت‌ها
ماده۳۸ـ پرداخت‌های ارزي
ماده۳۹ـ تحويل موقت
ماده۴۰ـ صورت‌وضعیت قطعی
ماده۴۱ـ تحويل قطعی
ماده۴۲ـ مسئوليت‌های دوره تضمين
فصل پنجم / حوادث قهری، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسویه‌حساب، حل اختلاف
ماده۴۳ـ بروز حوادث قهری
ماده۴۴ـ ممنوعيت قانونی
ماده۴۵ـ حقوق انحصاری ثبت‌شده
ماده۴۶ـ موارد فسخ پيمان
ماده۴۷ـ اقدامات فسخ پيمان
ماده۴۸ـ خاتمه پيمان
ماده۴۹ـ تعليق
ماده۵۰ـ هزينه تسريع كار، خسارت تأخير كار
ماده۵۱ـ صورتحساب نهايی
ماده۵۲ـ تسویه‌حساب
ماده۵۳ـ حل اختلاف
ماده۵۴ـ قوانين و مقررات حاكم بر پيمان
شرايط خصوصي
بخش دوم: متـن کامل شرايط عمومی پيمان قـراردادهای طرح و ساخت EPC
فصل اول / كليات
۱ـ۱. تعاريف
۱ـ۱ـ۱. پيمان
۱ـ۱ـ۲. طرف‌ها و اشخاص
۱ـ۱ـ۳. تاريخ‌ها، آزمايش‌ها، دوره‌ها و تكميل
۱ـ۱ـ۴. پول و پرداخت‌ها
۱ـ۱ـ۵. كارها و كالاها
۱ـ۱ـ۶. ديگر تعاريف
۱ـ۲. تفسير
۱ـ۳. ارتباطات
۱ـ۴. قانون و زبان
۱ـ۵. اولويت مدارك
۱ـ۶. موافقتنامه پيمان
۱ـ۷. واگذاری
۱ـ۸. نگهداری و اراية مدارك
۱ـ۹. اشتباه در خواسته‌های كارفرما
۱ـ۱۰. استفاده كارفرما از مدارك پيمانكار
۱ـ۱۱. استفاده پيمانكار از مدارك كارفرما
۱ـ۱۲. جزئيات محرمانه
۱ـ۱۳. رعايت قوانين
۱ـ۱۴. مسئوليت تضامنی و انفرادی
۱ـ۱۵. محرمانه بودن
فصل دوم / كارفرما
۲ـ۱. حق دسترسی به كارگاه
۲ـ۲. مجوزها، گواهی ها يا تأييديه‌ها
۲ـ۳. كاركنان كارفرما
۲ـ۴. ترتيب‌های تأمين مالی كارفرما
۲ـ۵. دعاوی كارفرما
فصل سوم / مهندس مشاور
۳ـ۱. اختيارها و وظايف مهندس مشاور
۳ـ۲. تفويض اختيار از سوی مهندس مشاور
۳ـ۳. دستورهای مهندس مشاور
۳ـ۴. تعويض مهندس مشاور
۳ـ۵. تصميم‌ها
فصل چهارم / پيمانكار
۴ـ۱. تعهدهای عمومي پيمانكار
۴ـ۲. تضمين انجام تعهدات
۴ـ۳. نماينده پيمانكار
۴ـ۴. پيمانكاران دست‌دوم
۴ـ۵. پيمانكاران دست‌دوم منتخب
۴ـ۶. همكاری
۴ـ۷. پياده كردن كارها
۴ـ۸. روش‌های ايمنی
۴ـ۹. تضمين كيفيت
۴ـ۱۰. داده‌های مربوط به كارگاه
۴ـ۱۱. كفايت مبلغ پذيرفته شده پيمان
۴ـ۱۲. شرايط فيزيكی غیرقابل‌پیش‌بینی
۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهيلات
۴ـ۱۴. اجتناب از دخالت
۴ـ۱۵. راه‌های دسترسي
۴ـ۱۶. حمل كالا
۴ـ۱۷. ماشين‌آلات پيمانكار
۴ـ۱۸. حفاظت از محیط زیست
۴ـ۱۹. برق، آب و گاز
۴ـ۲۰. ماشين‌آلات و ابزار كارفرما و مصالحي كه رايگان در اختيار قرار داده می شود
۴ـ۲۱. گزارش‌های پيشرفت
۴ـ۲۲. امنيت كارگاه
۴ـ۲۳. عمليات پيمانكار در كارگاه
۴ـ۲۴. فسیل‌ها و آثار باستانی
فصل پنجم / طراحی
۵ـ۱. تعهدهای عمومی طراحی
۵ـ۲. مدارك پيمانكار
۵ـ۳. تقبل كردن پيمانكار
۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
۵ـ۵. آموزش
۵ـ۶. مدارك چون ساخت
۵ـ۷. دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری
۵ـ۸. اشتباه طراحی
فصل ششم / كارمندان و كارگران
۶ـ۱. به‌کارگیری كارمندان و كارگران
۶ـ۲. نرخ دستمزد و شرايط كارگری
۶ـ۳. افراد در خدمت كارفرما
۶ـ۴. قوانين كار
۶ـ۵. ساعات كار
۶ـ۶. تسهيلات برای كارمندان و كارگران
۶ـ۷. بهداشت، سلامت و ايمنی
۶ـ۸. كنترل و نظارت پيمانكار
۶ـ۹. كاركنان پيمانكار
۶ـ۱۰. سوابق كاركنان و ماشين‌آلات پيمانكار
۶ـ۱۱. رفتار مخل نظم
۶ـ۱۲. كارمند و كارگر خارجي
۶ـ۱۳. پيشگيری از مزاحمت حشرات و حيوانات مضر
۶ـ۱۴. مشروب‌های الكلی يا مواد مخدر
۶ـ۱۵. اسلحه و مهمات
۶ـ۱۶. جشن‌ها و مراسم مذهبی
فصل هفتم / تجهيزات، مصالح و چگونگی اجرا
۷ـ۱. چگونگی اجرا
۷ـ۲. نمونه‌ها
۷ـ۳. بازرسی
۷ـ۴. آزمايش
۷ـ۵. رد كردن
۷ـ۶. كارهای علاج بخشی
۷ـ۷. مالكيت تجهيزات و مصالح
۷ـ۸. حقوق امتياز
۷ـ۹. شرايط تأمين مالی
فصل هشتم / آغاز، تأخيرها و تعليق
۸ـ۱. آغاز كار
۸ـ۲. مدت تكميل
۸ـ۳. برنامه زمانی
۸ـ۴. تمديد مدت تكميل
۸ـ۵. تأخيرهای ناشی از مقام‌های قانونی
۸ـ۶. آهنگ پيشرفت
۸ـ۷. خسارت‌های تأخير
۸ـ۸. تعليق كار
۸ـ۹. پيامدهای تعليق
۸ـ۱۰. پرداخت بهای تجهيزات و مصالح، در صورت تعليق
۸ـ۱۱. طولانی شدن تعليق
۸ـ۱۲. آغاز مجدد كار
۸ـ۱۳. پاداش براي تكميل زودتر از موعد
فصل نهم / آزمايش‌های زمان تكميل
۹ـ۱. تعهدهای پيمانكار
۹ـ۲. آزمايش‌های به تأخير افتاده
۹ـ۳. تكرار كردن آزمايش
۹ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌های زمان تكميل
فصل دهم / تحويل كارها به كارفرما
۱۰ـ۱. تحويل گرفتن كارها يا بخش‌ها
۱۰ـ۲. تحويل قسمت‌هايی از كارها
۱۰ـ۳. مداخله در آزمايش‌های زمان تكميل
۱۰ـ۴. سطوحی كه نياز به ترميم دارند
فصل یازدهم / مسئوليت نقص
۱۱ـ۱. تكميل كار باقی مانده و رفع نقص
۱۱ـ۲. هزينه رفع نقص
۱۱ـ۳. تمديد دوره اعلام نقص
۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
۱۱ـ۵. خارج كردن كارهای معيوب از كارگاه
۱۱ـ۶. آزمايش‌های بيشتر
۱۱ـ۷. حق دسترسي.
۱۱ـ۸. تحقيق به‌وسیله پيمانكار
۱۱ـ۹. گواهي عملكرد
۱۱ـ۱۰. تعهدهای ايفا نشده
۱۱ـ۱۱. پاک‌سازی كارگاه
فصل دوازدهم / آزمايش‌هاي پس از تكميل
۱۲ـ۱. روش انجام آزمايش‌هاي پس از تكميل
۱۲ـ۲. آزمايش‌های به تأخير افتاده
۱۲ـ۳. تكرار كردن آزمايش
۱۲ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌های پس از تكميل
فصل سیزدهم / تغييرها و اصلاح‌ها
۱۳ـ۱. حق تغيير دادن
۱۳ـ۲. مهندسي ارزش
۱۳ـ۳. روش تغيير
۱۳ـ۴. پرداخت به پول‌های قابل كاربرد
۱۳ـ۵. مبالغ مشروط
۱۳ـ۶. كارهای روزمزدی
۱۳ـ۷. اصلاحات به علت تغيير در قوانين
۱۳ـ۸. تعديل به علت تغيير در هزينه‌ها
فصل چهاردهم / مبلغ پيمان و پرداخت
۱۴ـ۱. مبلغ پيمان
۱۴ـ۲. پیش‌پرداخت
۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهي پرداخت ميانی
۱۴ـ۴. جدول پرداخت‌ها
۱۴ـ۵. تجهيزات و مصالح مورد نیاز كارها
۱۴ـ۶. صدور گواهي پرداخت‌هاي مياني
۱۴ـ۷. پرداخت‌ها
۱۴ـ۸. تأخير در پرداخت
۱۴ـ۹. پرداخت سپرده حسن انجام كار
۱۴ـ۱۰. صورت‌وضعیت زمان تكميل
۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهايي
۱۴ـ۱۲. اقرارنامه
۱۴ـ۱۳. صدور گواهی پرداخت نهايي
۱۴ـ۱۴. پايان يافتن مسئوليت كارفرما
۱۴ـ۱۵. نوع پول‌های پرداخت
فصل پانزدهم / فسخ پيمان به‌وسیله كارفرما
۱۵ـ۱. اعلام براي اصلاح
۱۵ـ۲. فسخ به‌وسیله كارفرما
۱۵ـ۳. ارزيابی در تاريخ فسخ
۱۵ـ۴. پرداخت پس از فسخ
۱۵ـ۵. حق كارفرما براي فسخ
فصل شانزدهم / تعليق و فسخ به‌وسیله پيمانكار
۱۶ـ۱. حق پيمانكار براي تعليق كار
۱۶ـ۲. فسخ پيمان به‌وسیله پيمانكار
۱۶ـ۳. توقف كار و خارج كردن ماشين‌آلات پيمانكار
۱۶ـ۴. پرداخت پس از فسخ پيمان
فصل هفدهم / خطرپذيري و مسئوليت
۱۷ـ۱. مصونيت‌ها
۱۷ـ۲. مراقبت پيمانكار از كارها
۱۷ـ۳. ريسك‌هاي كارفرما
۱۷ـ۴. پيامد ريسك‌هاي كارفرما
۱۷ـ۵. حقوق مالكيت فكری و صنعتی
۱۷ـ۶. محدوديت مسئوليت
فصل هجدهم / بيمه
۱۸ـ۱. الزام‌های عمومی بيمه‌ها
۱۸ـ۲. قصور در تهيه و تمديد بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۳. محتوای بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۴. بيمه‌نامه‌های در تعهد كارفرما
۱۸ـ۵. دريافت خسارت از بيمه
۱۸ـ۶. بيمه‌نامه‌ها، در شرايط تحويل قسمتی از كارها
۱۸ـ۷. انطباق بيمه‌نامه‌ها با شرايط پيمان
۱۸ـ۸. مراجع صادركننده بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۹. تغيير در بيمه‌نامه‌ها، ناشي از تغيير كارها
فصل نوزدهم / حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور)
۱۹ـ۱. تعريف فورس ماژور
۱۹ـ۲. اخطار فورس ماژور
۱۹ـ۳. وظیفه به حداقل رساندن تأخير
۱۹ـ۴. پيامدهاي فورس ماژور
۱۹ـ۵. تأثير فورس ماژور بر پيمانكار دست‌دوم
۱۹ـ۶. فسخ اختياری، پرداخت، و آزادسازی
۱۹ـ۷. معافيت از انجام كار طبق قانون
فصل بیستم / دعاوی، اختلاف‌ها و داوري
۲۰ـ۱. دعاوی پيمانكار
۲۰ـ۲. انتصاب هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۴. تصميم‌گيری هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۵. حل‌وفصل دوستانه
۲۰ـ۶. داوری
۲۰ـ۷. عدم تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۸. خاتمه دوره انتصاب هيئت حل اختلاف
بخش سوم: مقـایسه تطبيـقی شرايط عمومـی پيمان در قـراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای متعارف سه عاملی (DBB) در طرح‌های عمرانی
۱) تعريف پيمان
۲) اولويت مدارك پيمان نسبت به يكديگر
۳) واگذاری، پيمانكاران جزء.
بررسی تطبيقی شرايط عمومي پيمان در قراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای سه عاملی (DBB)
منابع و مآخذ کتاب الکترونیکی شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱
چند نکته جهت استفاده از کتاب الکترونیکی:
- مهندسین گرامی توجه داشته باشید، برای استفاده از کتاب الکترونیکی لازم است حتما از نرم افزار انتشارات نوآور استفاده نمایید؛
- نرم‌افزار نوآور قابلیت نصب بر روی ویندوز(کامپیوتر یا لپ‌تاپ) و یا نصب بر روی گوشی اندروید را دارد؛
- پس از خرید آزمون، این نرم‌افزار در اختیار شما قرار می‌گیرد.
ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی
با سلام و احترام انتخاب انتشارات شما از نظر محتوی علمی و کاربردی بسیار عالیست و برای من دریچه ای برای حل مشکلات فنی است . بسیار سپاسگذارم به امید موفقیت روز افزون شما و جامعه علمی کشور عزیزمان ایران
خوب
کتاب خوب
خیلی مفید بود و عالی